Вопрос-ответ

Ваш вопрос

ФИО или название организации *

Электронная почта *

Телефон

Ваше сообщение *

Ответы на вопросы пользователей
Маринко Алексей Михайлович 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Маринко Алексей Михайлович 22.04.2016

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Зубаирова Наиля Баяновна 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Зубаировой Наили Баяновны Прож: РБ, г.Мелеуз, ул.Доковская, 14, кв.1. Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Зубаирова Наиля Баяновна 22 апреля 2016года.

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Мугаттаров Роберт Радикович 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Мугаттарова Роберта Радиковича Прож: Уфа, Менделеева 215/1-16 Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. ________________________

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Калимуллин Илнур Римович 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Калимуллина Илнура Римовича Прож: Уфа, ул.Сун-Ят-Сена, д.11, кв.53 Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. 22 апреля 2016г. Калимуллин Илнур Римович

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Шакирова Ольга Леонтьевна 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Шакировой Ольги Леонтьевны Прож. по адресу: РБ, г.Уфа, ул.Цюрупы, 110-73 Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Шакирова О.Л. 22 апреля 2016г.

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Чебаева Наталья Леонтьевна 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Чебаевой Натальи Леонтьевны Прож. по адресу: РБ, г.Уфа, ул.Цюрупы, 110-73 Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Чебаева Н.Л. 22 апреля 2016г.

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Шабанова Ирина Викторовна 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Ф.И.О.Шабановой Ирины Викторовны Прож. Ул.Дагестанская 10/2-257 Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Шабанова И.В. 22.04.2016г.

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Ахмедрахимов Артур Баянович 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Ахмедрахимова Артура Баяновича Прож: РБ, г.Уфа ул.Б.Ибрагимова 51-69 Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. 22.04.2016г

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Малишевская Яна Олеговна 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Малишевской Яны Олеговны Прож: РБ, г.Уфа ул.Авроры 29-53 Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. 22.04.2016г.

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Шавтеева Елена Анатольевна 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Шавтеевой Елены Анатольевны Прож: г. Уфа, ул. М.Джалиля д.74-236 Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. ________________________

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Ефимов Андрей Вячеславович 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Ф.И.О. Ефимова Андрея Вячеславовича Прож: ул. Дагестанская д. 12/1, кв. 16. Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Ефимов Андрей Вячеславович, 22.04.2016 г.

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Антонова Наталья Леонидовна 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Ф.И.О. Антоновой Н.Л. Прож: РБ г.Мелеуз,32мкр.,д.10,кв.24 Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Антонова Н.Л. 22.04.2016г.

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Байзигитов Равиль Нурбакович 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Байзигитова Равиля Нурбаковича Прож: РБ, г.Сибай, ул.Геологов, д.4. Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Байзигитов Равиль Нурбакович (22.04.2016г)

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

ИП Шарафутдинов Раис Аширафович 22.04.2016
Просим вас выслать реквизиты и образец заполнения платежного поручения для оплаты госпошлину по делу № А07-25259/2015

Здравствуйте. Образец платежного поручения с реквизитами для оплаты государственной пошлины размещен на сайте суда в разделе "процесс" подраздел "образец платежного поручения".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Лугманова Альфия Сабирзяновна 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Лугмановой Альфии Сабирзяновны Прож: Стерлибашевский район, д. Кызыл-Ярово, ул. Лесная, д.43. Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Лугманова Альфия Сабирзяновна 22.04.16г

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Шакирова А.Р. 22.04.2016
Председателю Арбитражного суда РБ И.Г. Арсенову от участника строительства жилого дома №13 (стр.) по ул. Дагестанской, г. Уфа Шакировой Альбины Радиковны Прож: г.Уфа, ул. Генерала Кусимова 17-52. Дело № А07-27204/2015 ЗАЯВЛЕНИЕ К Вам обращается дольщик многоквартирного жилого дома № 13 (адрес строительный) по ул.Дагестанская в микрорайоне «Дема-8». Согласно договору участия в долевом строительстве № 13 заключенного в 2010 года, ООО «Уфимская строительная компания» обязано было передать в 2012 г. Дольщикам квартиры, однако до сегодняшнего времени этого не сделано. В 2012 г. ООО «Уфимская строительная компания» ликвидирована. Дольщики были вынуждены обращаться с письмами в различные инстанции. Контролирующие органы давали ответ, что у застройщика есть правопреемник. Администрация городского округа город Уфа РБ писала, что разрешение на строительство нашего дома передано от «Уфимской строительной компании» в компанию "Крона". Другие контролирующие органы (Госстройнадзор) в качестве правопреемника указывали ООО «Служба заказчика», а так же ООО «УКС «Монолитстрой». Жилой дом № 13 предусмотрен проектом «Группа жилых домов с предприятиями бытового обслуживания на 1-ом этаже по ул.Дагестанской (микрорайон № 8) в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Земельный участок предоставлен постановлением главы Администрации городского округа город Уфа РБ № 6482 от 20.12.2006г. Обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская строительная компания». Постановлением главы Администрации ГО г.Уфа РБ № 5044 от 15.10.2009г. срок действия договоров аренды земельных участков, заключенных с ООО «Уфимская строительная компания» продлен сроком на 3 года. В соответствии с вышеуказанными постановлениями были заключены договор аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 в мкр. 8,9 Демского района городского округа город Уфа РБ (под размещение жилых домов №№ 5, 6, 11, 13) № 1776-06 от 29.12.2006г. и сроком действия до 20.12.2009г. и дополнительное соглашение о внесении изменений № 2 к договору № 1776-06 от 29.12.2006г. от 10.12.2009г., предусматривающее продление срока его действия до 20.12.2012г. Впоследствии дополнительным соглашением о внесении изменений № 3 в договор № 1776-06 от 29.12.2006г. заменен арендатор с ООО «Уфимская строительная компания» на ООО «Служба заказчика» с 27.06.2012г. Замена произведена на основании обращения ООО «Служба заказчика», разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2012г. о ликвидации ООО «Уфимская строительная компания». В соответствии с пп.3, 4 арендатор обязан был зарегистрировать данное соглашение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако указанное дополнительное соглашение зарегистрировано не было, соответственно право аренды земельного участка к ООО «Служба заказчика» не перешло. Привлечение денежных средств граждан в его строительство осуществлялось через ООО «Крона», которое заключило с ООО «Уфимская строительная компания» договор № 13 участия в долевом строительстве от 1 июля 2010г. С гражданами заключались договоры уступки права (требования) по договору участия в долевом строительстве № 13 от 01.07.2010г. Учитывая, что в соответствии с заключенными договорами уступки обязательства по передаче квартир гражданам несла ООО «Уфимская строительная компания», оно и должны были передать квартиры гражданам. При очередном обращении ООО «Служба заказчика» по вопросу продления сроков разрешительной документации на строительство по информации Росреестра РБ выяснилось, что лицом, в пользу которого установлено ограничение права в виде аренды земельного участка с кадастровым номером 02:55:050302:0097 является ООО «Уфимская строительная компания» с 2007г. Право ООО «Служба заказчика» не зарегистрировано. Таким образом, правообладателем земельного участка является ООО «Уфимская строительная компания», ликвидированное (согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц) в 2012г. ООО «Служба заказчика» (ИНН: 0278188620) указывает на то, что в соответствии с разделительным балансом является правопреемником прав и обязанностей по договору. Однако, согласно письму Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан №03-19/004162 от 14.04.2015 г., полученному Администрацией г.Уфы, ни одно из вышеуказанных юридических лиц не было участником процедуры реорганизации в форме разделения или выделения. Запись о создании ООО «Служба заказчика» внесена в ЕГРЮЛ 15.05.2012 г. Данное юридическое лицо создано в рамках порядка, предусмотренного главой IV Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрационных делах ООО «Уфимская строительная компания» и ООО «Служба заказчика» отсутствует копия разделительного баланса, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Уфимская строительная компания» от 15.05.2012 №31. Исходя из изложенного, ООО «Служба заказчика» не является правопреемником ООО «Уфимская строительная компания». Перевод прав и обязанностей по договору аренды произошел ввиду предоставления ООО «Служба заказчика» в Администрацию г.Уфы недостоверных сведений. Несмотря на заключение УЗР дополнительного соглашения № 3 к договору аренды земельного участка № 1776-06 от 29.12.2006г. о замене арендатора на основании представленных заявителем (но не соответствующих действительности) документов, правовых последствий не возникло, поскольку не была произведена государственная регистрация указанного дополнительного соглашения. На данный момент общестроительные работы по дому завершены, но как мы указывали выше, ввести дом в эксплуатацию не возможно, т.к. у застройщика нет правоустанавливающих документов. В результате чего построенный дом стоит без воды, тепла и электричества хотя все коммуникации к дому проведены. Кроме того как стало известно 28 января 2016 года Арбитражным судом Республики Башкортостан было рассмотрено и удовлетворено заявление о признании ООО «Службы заказчика» несостоятельным (банкротом). Дело № А07-27204/2015. Таким образом даже тот застройщик который был в данный момент находится в процедуре банкротства. Согласно ст. 20.1. 3. Сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должником либо, если об этом известно конкурсному кредитору или уполномоченному органу, также ими в заявлении о признании должника банкротом. Сообщаем, что по нашему мнению банкротство ООО «Служба заказчика» может повлиять на права более чем 450 граждан, которые являются участниками строительства дома. Мы опасаемся, что вышеуказанный дом может войти в конкурсную массу ООО «Служба заказчика», и дольщики останутся без своих квартир, в то время как, все дольщики в соответствии с заключенными договорами рассчитались за свои квартиры, однако не могут законным путем вступить в дело о банкротстве ООО «Служба заказчика», т.к. все договора заключены с другой организацией ООО «Уфимская строительная компания». В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в решении данной ситуации, и взять на свой контроль Дело № А07-27204/2015, а так же истребовать у ООО «Служба заказчика» и ООО «Управление капитального строительства «Монолитстрой» письменные пояснения по поводу наличия дольщиков и заключенных договоров долевого участия по строительству дома по адресу г. Уфа, ул. Дагестанская, 13 (стр). Просим не принимать решений по данному делу без тщательной проверки всех изложенных фактов, а так же привлечь в данное дело прокурора для защиты интересов неопределенного круга лиц. Кроме того просим Вас осуществить личный прием инициативной группы дольщиков. Шакирова А.Р. 22.04.2016 г.

Здравствуйте. Ответ на обращение будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты в порядке, установленном ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Ахмедьянов А.И. 21.04.2016
Здравствуйте, как вернуть госпошлину по постановлению суда? Куда обратиться в Абзелиловском районе? какие документы нужны кроме постановления о возврате средств?

Здравствуйте. Для возврата государственной пошлины, уплаченной за подачу документов в Арбитражный Суд Республики Башкортостан, необходимо подать соответствующее заявление в МРИ ФНС № 40 по РБ с приложением выданной судом справки на возврат государственной пошлины либо судебного акта, в котором указано на такой возврат. В случае оплаты по квитанции, необходимо приложить оригинал квитанции.

Помощник председателя Изосимова Д.М.

ООО ТПК "АККОРД" 20.04.2016
Добрый день! 28.01.2016 года по делу № А07-15628/2015 была вынесена резолютивная часть, полный текст решения изготовлен 02.02.2016 года. В резолютивной части решения суда указано, что исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение суда вступило в законную силу, однако исполнительный лист выдан не был. Представителем истца было направлено заявление о выдаче исполнительного листа (16.03.2016 года получено по факсу, 23.03.2016 года – по почте), с указанием направить исполнительный лист по почте или сообщить представителю о его изготовлении. Однако до настоящего времени, исполнительный лист не изготовлен и не выдан, что нарушает права истца на принудительное исполнение решения суда в установленном законом порядке. Прошу объяснить причины задержки выдачи исполнительного листа. Спасибо.

Здравствуйте. Исполнительный лист по указанному делу направлен в адрес общества заказной корреспонденцией 26.04.2016.

Помощник председателя Изосимова Д.М.

ООО "ДДХ" 20.04.2016
На сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан до сих пор не размещены материалы дела (предоставленные истцом документы) №А07-7200/2016, судья Шамсутдинов Э.Р. Данное дело рассматривается в упрощенном порядке, ответчику (ООО "ДДХ") истцом направлено только исковое заявление без приложенных копий предоставленных в суд документов, в связи с чем ООО "ДДХ" не имеет возможности ознакомиться с данными документами (в частности с расчетом пеней) и подготовить отзыв.

Здравствуйте. Материалы дела будут размещены в карточке дела в ближайшее время.

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Картавенко Татьяна Валентиновна 18.04.2016
У нас ребенок- инвалид, копили ее пособия и пенсии за 9 лет в банках. В 2015 г положили деньги в СтарБанк. Общая сумма на 18 марта 2016 г составила 2418578,40 руб. Сумму 1400000 руб. мне в Сбербанке выдали, я положила ее на депозиты. Вопрос - куда кроме АСВ мне обратиться за возвратом остатка пенсии моей дочки 1018578,40 руб.? Ей предстоит несколько плановых операций на нос и лицо, заранее спасибо

Здравствуйте. Арбитражный суд РБ не дает консультаций и разъяснений по правовым вопросам. Вы можете обратиться в юридическую консультацию.

Помощник председателя Изосимова Д.М.

Сервис временно не доступен