Открытый аукцион на поставку химии для бесконтактной мойки автомобиля для нужд Арбитражного суда Республики Башкортостан

ЗАКУПКА №0301100012816000090 rss

Размещено: 01.09.2016 11:28 (MSK+2 (UTC+5) Екатеринбург) 
По местному времени организации, осуществляющей закупку
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОКУМЕНТЫ ЗАКУПКИ ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.sberbank-ast.ru
Размещение осуществляет Заказчик 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Объект закупки Поставка химии для бесконтактной мойки автомобиля для нужд Арбитражного суда Республики Башкортостан
Этап закупки Подача заявок
Сведения о связи с позицией плана-графика П44201603011000128001000100
Номер типового контракта, типовых условий контракта Связь с типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Организация, осуществляющая размещение АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Почтовый адрес Российская Федерация, 450057, Башкортостан Респ, Уфа г, ул ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 63а
Место нахождения Российская Федерация, 450057, Башкортостан Респ, Уфа г, ул ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 63
Ответственное должностное лицо Ахунов Геннадий Михайлович
Адрес электронной почты a07.amuhamedyanova@arbitr.ru
Номер контактного телефона 7-347-2727469
Факс  
Дополнительная информация Информация отсутствует

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

Дата и время начала подачи заявок 01.09.2016 11:28
Дата и время окончания подачи заявок 09.09.2016 08:00
Место подачи заявок Заявка на участие в электронном аукционе направляется участниками оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов».
Порядок подачи заявок Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка подается в соответствии с аукционной документацией и в соответствии с ч. 3 и 5 ст. 66 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 09.09.2016
Дата проведения аукциона в электронной форме 13.09.2016
Время проведения аукциона 13:35
Дополнительная информация Информация отсутствует

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта 5 800,00
Валюта Российский рубль
Источник финансирования федеральный бюджет
ОПЛАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПО ГОДАМ КБК / КОД КОСГУ 2016 ГОД
 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)
 
Оплата по коду бюджетной классификации 43801059090090019244 5 800,00
 
  Итого: 5 800,00
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами Не установлены
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ КОД ПО ОКПД2 ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ЗА ЕД.ИЗМ. СТОИМОСТЬ
 
Поставка химии для бесконтактной мойки автомобиля для нужд Арбитражного суда Республики Башкортостан 19.20.29.190 усл. ед 1,00 5 800,00 5 800,00
 
        Итого: 5 800,00

ПРЕИМУЩЕСТВА, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Преимущества Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Требования к участникам 1 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует 
2 Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует 
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ Торги для субъектов малого предпринимательства: Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг Российская Федерация, Башкортостан Респ, Уфа г, 450057, г. Уфа, ул. Октябрьской революции 63а 
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг Срок исполнения контракта: год 2016 месяц Сентябрь Срок исполнения отдельных этапов контракта: сентябрь 2016 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): сентябрь 2016

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг Российская Федерация, Башкортостан Респ, Уфа г, 450057, г. Уфа, ул. Октябрьской революции 63а 
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг Срок исполнения контракта: год 2016 месяц Сентябрь Срок исполнения отдельных этапов контракта: сентябрь 2016 Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): сентябрь 2016

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 58,00 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок денежные средства вносятся на счет оператора электронной площадки
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта p/c 40302810300001000020,  л/с 05011А91050,  БИК 048073001

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта 1 740,00 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта Обеспечение исполнения Государственного контракта. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде банковской гарантии или внесения денежных средств на сумму 1740,00 (одна тысяча семьсот сорок) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения Контракта должно действовать с даты заключения Контракта и превышать срок исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара, предусмотренный п.1.2 Контракта, не менее чем на 30 (тридцать) календарных дня. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать: - указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, на предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам размещения заказа, как основание заключения Контракта; - сумму, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту; - обязательства Поставщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Поставщика, возникшим из Контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна содержат
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта p/c 40302810300001000020,  л/с 05011А91050,  БИК 048073001
 

 

Сервис временно не доступен