Открытый аукцион на закупку ремонтных комплектов для копировальных аппаратов Kyocera для нужд Арбитражного суда Республики Башкортостан

Опубликовано 30.04.2015 14:35 (MSK+2 (UTC+5) Екатеринбург) (по местному времени организации, осуществляющей закупку)
Общая информация Документы закупки Журнал событий

 

Извещение о проведении электронного аукциона от 30.04.2015 №0301100012815000026 

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион
Наименование электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет" ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.sberbank-ast.ru
Закупку осуществляет Заказчик 
Арбитражный суд Республики Башкортостан
Наименование объекта закупки Закупка ремонтных комплектов для копировальных аппаратов Kyocera для нужд Арбитражного суда Республики Башкортостан
Этап закупки Подача заявок
Сведения о связи с позицией плана-графика Связь с позицией плана-графика не установлена
Номер типового контракта, типовых условий контракта Связь с типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена

Контактная информация

Организация, осуществляющая закупку Арбитражный суд Республики Башкортостан
Почтовый адрес Российская Федерация, 450057, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьской Революции, 63/а
Место нахождения Российская Федерация, 450057, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьской Революции, 63/а
Ответственное должностное лицо Ахунов Геннадий Михайлович
Адрес электронной почты a07.amuhamedyanova@arbitr.ru
Номер контактного телефона 7-347-2727469
Факс  
Дополнительная информация Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок 30.04.2015 17:45
Дата и время окончания подачи заявок 08.05.2015 17:45
Место подачи заявок Заявка на участие в электронном аукционе направляется участниками оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»
Порядок подачи заявок Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка подается в соответствии с аукционной документацией и в соответствии с ч. 3 и 5 ст. 66 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 12.05.2015
Дата проведения аукциона в электронной форме 15.05.2015
Время проведения аукциона Время аукциона не определено
Дополнительная информация Информация отсутствует

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 410426,00
Валюта Российский рубль
Источник финансирования федеральный бюджет
Оплата исполнения контракта по годам Информация отсутствует

Информация об объекте закупки

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами Не установлены
Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед.изм. Стоимость
Ремонтный комплект MK-660A (на 500 000 стр.) для TASKalfa-620 Состав: Блок ремня переноса в сборе – 1 шт. Коротрон пред. Переноса в сборе – 1 шт. Зарядный коротрон в сборе – 1 шт. Блок сепараторов фиксации в сборе 01 шт. Блок вала переноса в сборе – 1 шт. Блок фиксации в сборе – 1 шт. Блок подачи бумаги в сборе – 4 шт. 30.01.24.110 шт 1,00 41428,00 41428,00
Ремонтный комплект МК-705 (на 500 000 стр.) для Kyocera KM 2530 30.01.24.110 шт 1,00 36331,00 36331,00
Узел подачи Kyocera 2GR93150 30.01.24.110 шт 1,00 5494,00 5494,00
Оригинальный тонер Kyosera Mita 3530 30.01.24.110 шт 10,00 7403,40 74034,00
Ремень подачи бумаги Kyocera 303JX07330 30.01.24.110 шт 1,00 4724,00 4724,00
Оригинальный тонер Kyosera Mita 5050 30.01.24.110 шт 10,00 8065,00 80650,00
Оригинальный тонер TASKalfa 620 30.01.24.110 шт 10,00 5831,70 58317,00
Ремонтный комплект MK-716 (на 500 000 стр.) для Kyocera KM-5050 30.01.24.110 шт 1,00 36724,00 36724,00
Оригинальный тонер-картридж OKI MB461/MB471/MB491/B431. Ресурс 7000 страниц 30.01.24.110 шт 10,00 7272,40 72724,00
Итого: 410426,00

Преимущества, требования к участникам

Преимущества Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Требования к участникам 1 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует 
2 Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует 
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ Торги для субъектов малого предпринимательства: Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Условия контракта

Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг Российская Федерация, Башкортостан Респ, 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а 
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг Осуществить поставку продукции в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта по предварительному согласованию с Заказчиком

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 4104,26 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок внесение денежных средств на счет оператора электронной площадки
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта p/c 40302810300001000020,  л/с 05011А91050,  БИК 048073001

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта 123127,80 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде банковской гарантии или внесения денежных средств на сумму 123 127,80 (сто двадцать три тысячи сто двадцать семь) рублей 80 копеек. . Обеспечение исполнения Контракта должно действовать с даты заключения Контракта и превышать срок исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара, предусмотренный п.1.2 Контракта, не менее чем на 92 (девяносто два) календарных дня. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать: - указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, на предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам размещения заказа, как основание заключения Контракта; - сумму, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту; - обязательства Поставщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Поставщика, возникшим из Контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна содержать условие о праве
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта p/c 40302810300001000020,  л/с 05011А91050,  БИК 048073001